Как правильно составить приложение к договору образец. Уралфемида - договор подряда, приложения к договору подряда, образец. Оформление приложения к договору

Все таблицы копируются.

ДОГОВОР ПОДРЯДА N__

г. _____________ "__"________ ____ г.

Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Эти Общие положения и условия применяются к обработке дополнительных учебных мероприятий, квалификации взрослых, консультациям по вопросам образования, разработке и управлению проектами. Он предоставляет свои услуги главным образом через своих сотрудников компании.

Клиент должен использоваться только для целей договора и только в течение периода действия договора. Расходы на соответствующие услуги определяются индивидуальными правилами договора. Они подлежат оплате в течение 14 дней с момента выставления счета. Аннулирование в день мероприятия исключается. В случае отмены в день начала мероприятия, а также в случае неполучения, Подрядчику будет взиматься полная плата за участие, если участник не будет уведомлен своевременно до начала мероприятия. Отмена и расторжение договора должны быть в письменной форме.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика _________________________ (указывается наименование работ, например: изготовить или переработать (обработать) определенную вещь, осуществить демонтаж оборудования и т.д. При наличии нескольких видов работ их перечень может быть указан в приложении к Договору) (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Дата начала выполнения Работ "___" __________ _____ г., дата окончания выполнения Работ "___" __________ _____ г.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное),
- предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
- предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-передачи оборудования (Приложение N 2). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 4).
- предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-сдачи материалов и оборудования (приложение N 2). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 4).
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет (выбрать нужное)
- Подрядчик.
- Заказчик.
- Сторона, их предоставившая.
Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет (выбрать нужное)
- Подрядчик.
- Заказчик.
2.4. Подрядчик (выбрать нужное)
- обязан выполнить Работы лично.
- вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).
2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____ (ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами).

(п. 2.6 включается в Договор, если Стороны заинтересованы в согласовании условия об установлении гарантийного срока на результаты Работ/в противном случае п. 2.6 следует удалить)
2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п. 5 ст. 724 ГК РФ)).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата Работ к сдаче.
3.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 3) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки).
3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное),
- лишается права
- не лишается права
ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
(п. 3.4 включается в Договор, если п. 2.1 предусмотренно, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик/в противном случае п. 3.4 следует удалить)
3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.
4.2. Оплата по Договору производится (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты)
- не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).
- в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.
- в следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное)
- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.
- только убытки.
- только предусмотренные Договором неустойки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. К Договору прилагаются:
- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 1);
- Акт приемки-передачи оборудования (Приложение N 2);
- Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 3);
- Акт возврата оборудования (Приложение N 4);
- _____________________________.

9.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик Подрядчик

Наименование: ______________________ Наименование: ____________________
Юридический адрес: _________________ Юридический адрес: _______________
ОГРН _______________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ________________________________ ИНН ______________________________
КПП ________________________________ КПП ______________________________
Р/с ________________________________ Р/с ______________________________
в __________________________________ в ________________________________
К/с ________________________________ К/с ______________________________
БИК ________________________________ БИК ______________________________
ОКПО _______________________________ ОКПО _____________________________
От имени Заказчика От имени Подрядчика
____________________ (__________) ___________________ (_________)

М.П. М.П.

Приложение N 1
к Договору подряда
N _______ от "___"________ ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование

Материала/оборудования

Количество

Стоимость,

Руб.

Сторона,

Предоставляющая

Материалы и

Оборудование

Подписи Сторон

От имени Заказчика От имени Подрядчика

М.П. М.П.

Приложение N 2

к Договору подряда

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. _____________ "__" ________ 20__ г.

Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (далее - Акт) по Договору подряда N ___ от "___" _________ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. В соответствии с п. 2.1 Договора и Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, Заказчик передает оборудование для выполнения задания __________________________________________________________ (указывается наименование работ, например, изготовить или переработать (обработать) определенную вещь и т.д.) , а Подрядчик принимает оборудование по следующему перечню:

Наименование оборудования

Индивидуальная характеристика оборудования

Единица измерения

Количество

Цена за единицу измерения, руб.

Стоимость, руб.

Итого

2. Указанное оборудование принято Подрядчиком в рабочем состоянии, без видимых повреждений. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку предоставления оборудования Подрядчик не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

4. Документы, прилагаемые к настоящему Акту:

- _____________________________(технические паспорта, инструкции по эксплуатации и др.).

От имени Заказчика От имени Подрядчика

_____________________ (___________) _____________________ (___________)

М.П. М.П.

Приложение N 3

к Договору подряда

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ (далее - Акт) по Договору подряда N ___ от "___" _________ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Договора с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика ___________________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, осуществил демонтаж оборудования и т.д.) (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

Наименование

Вида Работ

Краткое

Описание

Работ

Единица

измерения

Количество

Работ

Цена за

Единицу

Измерения,

Руб.

(включается,

Если

Условиями

Договора

Согласована

цена каждого

Вида Работ)

Стоимость

Работ, руб.,

В том числе

НДС (___)

(включается,

Если

Условиями

Договора

Согласована

цена каждого

Вида Работ)

Итого

(выбрать нужное)

- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ по следующему перечню (включается в Акт, если результатом Работ явилось изготовление или переработка определенной вещи) :

- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ (включается в Акт, если результатом Работ явилась обработка вещи, предоставленной Заказчиком (например, покраска вещи), или выполнение иной Работы).

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

(п. 4 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика/в противном случае п. 4 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)

4. Работы выполнены Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону N ___ от "___"_____ ____ г. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.

(п. 5 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика/в противном случае п. 5 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)

5. Работы выполнены Подрядчиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по акту приемки-передачи оборудования N ____ от "___"________ ____ г.

Во исполнение п. 2.1 Договора "___"________ ____ г. Подрядчик возвратил, а Заказчик принял оборудование по акту приемки-передачи оборудования N ____ от "___"________ ____ г.

6. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.

По настоящему Акту причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) руб.

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

8. Приложения:

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);

2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);

3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п. 2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ) .

4) ______________________________________________________________________.

От имени Подрядчика От имени Заказчика

_____________________ (___________) _____________________ (___________)

М.П. М.П.

Приложение N 1

к Акту приемки-сдачи выполненных работ

от "____" __________ ______ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ,

ПЕРЕДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ

г. _____________ "__" ________ ____ г.

Именуемый___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________, действующ___ на основании ________, составил настоящий отчет об использовании материалов, переданных заказчиком (далее - Отчет) для выполнения работ по Договору подряда N ___ от "___" ___________ _____ г. (далее - Договор), о том, что:

1. Во исполнение п. 2.1 Договора в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, __________________________ (далее - Заказчик) передал, а Подрядчик принял материалы для выполнения работ, что подтверждается накладной на отпуск материалов на сторону N ___ от "___" ___________ _____ г.

2. В период с "___" ____________________ _____ г. по "___" ___________ _____ г. переданные Заказчиком материалы использованы Подрядчиком при выполнении работ, а именно:

Наименование

Вида работ

Наименование

Израсходо-

Ванных

Материалов

Еди-

Ница

Изме-

Рения

Мате-

риалов

Цена

За

Еди-

Ницу

Изме-

рения,

Руб.

Передано

Материалов

Заказчиком

Фактически

Использовано

Материалов

Подрядчиком

Коли-

Чество

(объем)

сумма,

Руб.

Коли-

Чество

(объем)

сумма,

Руб.

Итого

Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила _________________ руб. (прописью)

3. Настоящим подтверждаем, что неизрасходованного количества материалов, возвратных отходов, а также факта перерасхода материалов при выполнении работ не установлено.

4. Наст

Форма ДОГОВОР № _______ НА ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ г. Сочи "____" _____ 201__ года Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по охране объектов ГК "Олимпстрой" (далее - Объекты). Перечень Оъектов предусмотрен в приложении 1 к Договору. Порядок охраны Объектов предусмотрен техническим заданием, указанным в приложении 2 к Договору. 1.2. Прием Объектов под охрану осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта приема - передачи Объектов под охрану по форме приложения 3 к Договору. 1.3. Количество работников Исполнителя, привлекаемых для охраны, перечень выставляемых постов и режим охраны Объектов указаны в приложении 4 к Договору. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Увеличение или уменьшение объема оказываемых по Договору услуг осуществляется на основании письменного обращения Заказчика и оформляется дополнительным соглашением. 2.2. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 2.3.Работники Исполнителя не могут привлекаться Заказчиком для оказания иных услуг, кроме предусмотренных настоящим Договором. 2.4. Заказчик обязан информировать Исполнителя о планируемых или произошедших обстоятельствах, имеющих отношение к оказанию услуг Исполнителем по Договору. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель обязан: 3.1. Оказывать охранные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и техническим заданием (приложение 2 Договору). 3.2. Осуществлять пропускной режим на Объекты, прием и передачу Объектов под охрану и снятие Объектов с охраны с фиксацией подписей работников Исполнителя в специальном журнале. 3.3. Обеспечивать доставку дежурной смены на Объекты своими силами. 3.4. Принимать все надлежащие и предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для пресечения противоправных действий со стороны физических лиц в отношении работников и имущества Заказчика с обеспечением их личной безопасности и соблюдением общественного порядка на Объектах, охраняемых в соответствии с настоящим Договором. 3.4. Организовать и обеспечить охрану от хищений материальных ценностей, находящихся на Объектах принятых под охрану и пресекать преступные проникновения на охраняемые Объекты. 3.5. Обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами дежурной смены во время охраны. В случае обнаружения на Объектах очага пожара или при срабатывании пожарной сигнализации, немедленно сообщить об этом в пожарную часть и руководству Заказчика, принять возможные меры к ликвидации очага пожара. 3.6. Устранять недостатки, отмечаемые Заказчиком при оказании услуг по настоящему Договору. 3.7. Немедленно уведомить Заказчика обо всех случаях причинения ущерба Заказчику. 3.8. Обеспечить безопасность работников и посетителей охраняемых Объектов Заказчика. 3.9. Компенсировать ущерб, нанесенный Заказчику, в случае утраты либо повреждения имущества Заказчика по вине Исполнителя. 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Заказчик обязан: 4.1. Передать Объекты Исполнителю под охрану на основании Акта приема-передачи Объектов под охрану по форме приложения 3 к Договору. 4.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренным настоящим Договором. 4.3. Не менее чем за 3 суток сообщать Исполнителю о появлении новых и изменении старых мест хранения материальных ценностей, а также проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима охраны. 4.4. Определять размер нанесенного ему ущерба совместно с представителями Исполнителя. 4.5. Сообщать о любых нарушениях, допущенных дежурной сменой охранников Исполнителя. 5. СТОИМОСТЬ ОХРАННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Стоимость охранных услуг за месяц рассчитывается исходя из фактического количества выставляемых Исполнителем постов и стоимости охраны суточного поста в час. Стоимость одного суточного поста ___ (_________________) руб./час (с учетом НДС). Предельная стоимость Договора не может превышать сумму __________________рублей (с учетом НДС). 5.2. Количество суточных постов указывается в приложении 4 к настоящему Договору и может изменяться по договоренности Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 5.3. Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно в течение 15 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи услуг по форме приложения 5 к Договору, на основании представленного Исполнителем надлежаще оформленного счета на оплату и при наличии счета-фактуры. 5.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по реквизитам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 6.1. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается ежемесячно путем подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов приема - сдачи услуг по форме приложения 5 к Договору. 6.2. Не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема - сдачи услуг по форме приложения 5 к Договору. Заказчик подписывает Акт приема - сдачи услуг, направляет его Исполнителю в течение 3 рабочих дней с момента его получения или предоставляет письменный, мотивированный отказ с перечнем допущенных Исполнителем нарушений. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема - сдачи услуг, Исполнитель в течение 3 рабочих дней устраняет допущенные нарушения и повторно направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема - сдачи услуг. Заказчик в течение 1 рабочего дня подписывает предоставленный повторно Акт приема - сдачи услуг и направляет 1 экземпляр Исполнителю. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Период оказания услуг по настоящему Договору: с даты подписания Акта приема-передачи Объектов под охрану по форме приложения 3 к Договору, но не ранее 01.04.2014, по 31.12.2014. 7.2.Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия с оформлением дополнительного соглашения к Договору. 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных охранных услуг с предварительным уведомлением Исполнителя за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, в результате посягательств на охраняемые Объекты, в том числе причиненный кражами, грабежами, разбоями, хулиганскими действиями, уничтожением или повреждением имущества Заказчика, вследствие пожара или в силу других причин, и за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, связанных с оказанием охранных услуг. 8.3. Ущерб, причиненный Заказчику в случаях, предусмотренных в пункте 8.2 настоящего Договора, возмещается Исполнителем на основании акта, подписанного обеими Сторонами. Указанный акт составляется Сторонами в течение суток с момента обнаружения одной из Сторон факта причинения ущерба. Акт должен содержать факт и оценку ущерба, подлежащего возмещению Исполнителем. Для определения размера ущерба Заказчик предоставляет Исполнителю документы, подтверждающие стоимость имущества, которому причинен ущерб. В случае возникновения разногласий, размер ущерба определяется независимым экспертом. 8.4. При возврате Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей или возмещения их стоимости виновными лицами либо правоохранительными органами, присутствие представителей Исполнителя является обязательным. 8.5. Исполнитель не несет ответственности за причиненный ущерб, в следующих случаях: - за имущественный ущерб, нанесенный по причине выхода из строя сетей водопровода, канализации, электроснабжения или теплоснабжения не по вине Исполнителя; - за материальные ценности Заказчика, не сданные под охрану; - за ущерб, причиненный Заказчику его работниками или вследствие несоблюдения ими условий сохранности материальных ценностей в пределах охраняемых Объектов; - в случаях хищения материальных ценностей, явившегося следствием невыполнения Заказчиком ранее согласованных, но невыполненных, требований Исполнителя, связанных с обеспечением охраны имущества; 8.6.Стороны не несут взаимной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если причины этого заключаются в возникновении форс-мажорных обстоятельств (война, землетрясение, эпидемии, эпизоотии, чрезвычайное положение, акты органов государственной власти, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и т.п.), о которых Стороны обязаны известить друг друга в течение 3 календарных дней с момента их возникновения. 8.7. Заказчик и Исполнитель обязуются ограничить круг лиц, владеющих информацией по исполнению настоящего Договора. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 7 рабочих дней с момента получения претензии. 9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. 9.3.Отношения Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Российской Федерации. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные) в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений(сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности. 10.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанными органами только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 10.3. В случае предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации. 10.4. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа. 10.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения либо угрозы разглашения, не законном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. 10.6. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 11.1.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 11.2.Перечень приложений к настоящему Договору: приложение 1 - Перечень объектов ГК "Олимпстрой". приложение 2 - Техническое задание. приложение 3 - Акт приема - передачи Объектов под охрану (форма). приложение 4 - Количество работников, перечень выставляемых постов и режим охраны Объектов. приложение 5 - Акт приема-сдачи услуг (форма). 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 12.1.Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны), которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: __________________________ ____________ / _____________ / М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________ ____________ / _____________ / М.П. Приложение 1 к Договору № ______________________ от "____" ______ 2014 года Перечень объектов ГК "Олимпстрой": № п/пНаименование объектаАдрес, место нахожденияПримечание1 Офис ГК "Олимпстрой" Курортный пр-т, д. 37, г. Сочи Объект №12 Офис ГК "Олимпстрой"Трудовой Славы, д.4 , пос. Красная Поляна Объект №23Офис ГК "Олимпстрой" Аэровокзальный комплекс, г. СочиОбъект № 34Офис ГК "Олимпстрой" Здание АНО "Оргкомитет "Сочи 2014", г. СочиОбъект №4 Приложение 3 к Договору № ____________________ от "____" ______ 2014 года (форма) АКТ приема - передачи объектов под охрану № _____ от 30.04.2013 г. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании доверенности от ______________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт) к договору на оказание охранных услуг от _____________ № _________________ о нижеследующем. Заказчик сдал, а Исполнитель принял под охрану на условиях Договора следующие объекты: № п/пНаименование объектаАдрес, место нахожденияКол - воЕд. изм.Примечание1. Офис ГК "Олимпстрой" Курортный пр-т, д. 37, г. Сочи 1офисСогласно перечню приложения 1 к Договору2. Офис ГК "Олимпстрой"Трудовой Славы, д.4 , пос. Красная Поляна 1офисСогласно перечню приложения 1 к Договору3Офис ГК "Олимпстрой" Аэровокзальный комплекс, г. Сочи1офис Согласно перечню приложения 1 к Договору4Офис ГК "Олимпстрой" Здание АНО "Оргкомитет "Сочи 2014", г. Сочи, ул. Триумфальная, д.11офисСогласно перечню приложения 1 к Договору ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. ___________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. Приложение 4 к Договору № _____________________ от "____" ______ 2014 года Количество работников, перечень выставляемых постов и режим охраны объектов: 1. Объект № 1 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 2 суточных постов, состоящих из 2-х охранников (с режимом работы одни сутки работы через трое суток), и 1 дневного поста (бюро пропусков, с режимом работы с 8.00 до 20.00, ежедневно) . 2. Объект № 2 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 1 суточного поста, состоящего из 1 охранника (с режимом работы одни сутки работы через трое суток), и 2 дневных постов, в т.ч. 1 охранник - бюро пропусков, с режимом работы с 8.00 до 20.00, ежедневно. 3. Объект № 3 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 2 суточных постов, состоящих из 2-х охранников (с режимом работы одни сутки работы через трое суток), и 2 дневных постов, с режимом работы с 8.00 до 20.00, ежедневно). 4. Объект № 4 Охрана Объекта осуществляется путем выставления 2 суточных постов, состоящих из 2-х охранников (с режимом работы одни сутки работы через трое суток). ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. ___________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. Приложение 5 к Договору № ___________ от "____" ______ 2014 года ФОРМА АКТ приема - сдачи услуг № _____ от ______________20__г. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице _______________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт) к договору на оказание охранных услуг от _______________- № ________ (далее договор) о нижеследующем: 1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора следующие охранные услуги: № п.п.Наименование услугЦена, рубКол - воЕд. изм.Сумма, рубИтого: Сумма прописью: В том числе НДС 2. Охранные услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 3. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. ___________________________ (должность) ____________ / _____________ / М.П. 9